Оставьте заявку
Мы свяжемся с вами, чтобы обсудить детали
Информация защищена и находится в безопасности, не будет передана третьим лицам.
Нажимая на кнопку вы даете согласие на обработку ваших персональных данных.
ПУБЛИЧНАЯ ОФЕРТА
на оказание услуг по ремонту и техническому обслуживанию холодильного оборудования
1. Общие положения
1.1. Настоящий документ является официальным предложением (публичной офертой) Индивидуального предпринимателя Худякова Алексея Евгеньевича, ОГРНИП 322774600394405, e-mail: info@frostsystems.ru (далее — Исполнитель), адресованным юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям (далее — Заказчик), и содержит все существенные условия оказания услуг.
1.2. Настоящая оферта считается акцептованной (принятой) Заказчиком с момента совершения любого из следующих действий:
2. Предмет оферты
2.1. Исполнитель обязуется по заявке Заказчика выполнить работы по диагностике, ремонту и техническому обслуживанию холодильного оборудования (далее — Работы), а при необходимости — осуществить поставку запасных частей и материалов (далее — Материалы) в соответствии со Спецификацией, согласованной Сторонами.
2.2. Конкретный перечень, объём и стоимость Работ и Материалов определяются в Спецификации, которая является неотъемлемой частью настоящей оферты и оформляется в виде счёта, коммерческого предложения или двустороннего договора.
2.3. Работы выполняются на объекте Заказчика по адресу, указанному в заявке, на территории г. Москвы и Московской области.
3. Цена и порядок расчётов
3.1. Стоимость Работ и Материалов определяется Спецификацией. Все цены указаны в рублях Российской Федерации без НДС в связи с применением Исполнителем упрощённой системы налогообложения (УСН) на основании главы 26.2 НК РФ.
3.2. Оплата производится в безналичном порядке на расчётный счёт Исполнителя на основании выставленного счёта.
3.3. Заказчик вносит авансовый платёж в размере, указанном в счёте, в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента его выставления. Обязательства Исполнителя по выполнению Работ возникают после поступления аванса на расчётный счёт Исполнителя.
3.3.1. По соглашению Сторон, зафиксированному в Спецификации или счёте, возможен порядок расчётов на условиях 100% постоплаты. В этом случае Заказчик обязуется оплатить полную стоимость Работ и Материалов в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента получения УПД. Авансовый платёж, предусмотренный п. 3.3 настоящей оферты, в таком случае не применяется. Обязательства Исполнителя по выполнению Работ при постоплате возникают с момента согласования Спецификации Сторонами.
3.4. Окончательный расчёт производится Заказчиком в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента подписания Сторонами универсального передаточного документа (УПД) или его одностороннего оформления Исполнителем в случаях, предусмотренных настоящей офертой.
3.5. Датой оплаты считается дата фактического зачисления денежных средств на расчётный счёт Исполнителя.
3.6. В случае просрочки любого платежа, предусмотренного настоящей офертой или Спецификацией, более чем на 5 (пять) рабочих дней Исполнитель вправе приостановить выполнение Работ до момента полного погашения задолженности. Срок выполнения Работ при этом автоматически продлевается на период приостановки. Исполнитель не несёт ответственности за убытки Заказчика, возникшие в связи с такой приостановкой.
3.7. В случае просрочки любого платежа более чем на 14 (четырнадцать) календарных дней Исполнитель вправе в одностороннем внесудебном порядке отказаться от исполнения настоящей оферты, направив Заказчику письменное уведомление. При таком отказе Исполнитель удерживает фактически полученный аванс в части, покрывающей стоимость выполненных Работ, доставленных Материалов и понесённых расходов. Убытки, расходы и упущенная выгода Заказчика в связи с прекращением Работ Исполнителем не возмещаются.
4. Сроки выполнения работ
4.1. Срок поставки Материалов и выполнения Работ указывается в Спецификации и исчисляется с момента поступления авансового платежа на расчётный счёт Исполнителя, а при постоплате — с момента согласования Спецификации Сторонами.
4.2. Срок выполнения Работ автоматически продлевается на период:
5.1. По завершении Работ Исполнитель направляет Заказчику универсальный передаточный документ (УПД) по каналам связи, согласованным Сторонами.
5.2. Заказчик обязан в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента получения УПД подписать его или направить Исполнителю мотивированный письменный отказ с указанием конкретных выявленных недостатков.
5.3. Если в течение 5 (пяти) рабочих дней Заказчик не подписал УПД и не направил мотивированного отказа, Работы считаются принятыми в полном объёме, надлежащего качества и без замечаний. Исполнитель вправе оформить УПД в одностороннем порядке.
5.4. Начало фактической эксплуатации отремонтированного оборудования до подписания УПД признаётся безусловным фактом приёмки Работ в полном объёме.
5.5. До момента полной оплаты выполненных Работ и поставленных Материалов Исполнитель вправе удерживать результаты Работ, демонтированные узлы, детали и иное имущество Заказчика, находящееся у Исполнителя, в соответствии со ст. 712 ГК РФ. Удержание прекращается в момент полного погашения задолженности.
5.6. В случае если оборудование Заказчика находится у Исполнителя в связи с выполнением Работ и Заказчик допускает просрочку оплаты более чем на 14 (четырнадцать) календарных дней, Исполнитель вправе начислять плату за ответственное хранение в размере, установленном действующим прайс-листом Исполнителя, начиная с первого дня просрочки.
6. Гарантийные обязательства
6.1. Гарантийный срок на выполненные Работы и поставленные Материалы составляет 12 (двенадцать) месяцев с даты подписания УПД при условии соблюдения Заказчиком правил эксплуатации оборудования.
6.2. Гарантийные обязательства не распространяются на случаи:
7. Ответственность сторон
7.1. За просрочку оплаты Исполнитель вправе начислить Заказчику неустойку в размере 0,1% от неоплаченной суммы за каждый календарный день просрочки, но не более 10% от общей стоимости Работ и Материалов по Спецификации.
7.2. За нарушение сроков выполнения Работ по вине Исполнителя Заказчик вправе начислить неустойку в размере 0,1% от стоимости не выполненных в срок Работ за каждый календарный день просрочки, но не более 10% от общей стоимости Работ по Спецификации.
7.3. Совокупная ответственность каждой из Сторон по настоящей оферте (включая любые штрафы, пени, неустойки и возмещение ущерба) не может превышать 100% стоимости Работ и Материалов по соответствующей Спецификации.
7.4. Заказчик обязан возместить Исполнителю документально подтверждённые судебные расходы, расходы на юридическое сопровождение и иные издержки, понесённые Исполнителем в связи с взысканием задолженности по настоящей оферте, в случае если требования Исполнителя признаны судом обоснованными.
8. Обстоятельства непреодолимой силы
8.1. Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение обязательств вследствие обстоятельств непреодолимой силы: стихийных бедствий, военных действий, актов государственных органов и иных чрезвычайных обстоятельств, которые Стороны не могли предвидеть и предотвратить.
8.2. Сторона, для которой наступили указанные обстоятельства, обязана уведомить об этом другую Сторону в течение 5 (пяти) календарных дней с приложением подтверждающего документа.
9. Конфиденциальность
9.1. Стороны обязуются не разглашать третьим лицам условия Спецификации и иную информацию, ставшую им известной в связи с исполнением настоящей оферты, за исключением случаев, предусмотренных законодательством РФ.
10. Заключительные положения
10.1. Настоящая оферта регулируется законодательством Российской Федерации.
10.2. Все споры, не урегулированные в претензионном порядке (срок ответа на претензию — 30 календарных дней), передаются на рассмотрение Арбитражного суда г. Москвы.
10.3. Исполнитель вправе в одностороннем порядке вносить изменения в настоящую оферту. Новая редакция вступает в силу с момента её размещения на сайте https://frostsystems.ru/. Акцептованные до изменения оферты Спецификации исполняются на условиях, действовавших на момент акцепта.
10.4. Актуальная версия оферты размещена по адресу: https://frostsystems.ru/oferta.
на оказание услуг по ремонту и техническому обслуживанию холодильного оборудования
1. Общие положения
1.1. Настоящий документ является официальным предложением (публичной офертой) Индивидуального предпринимателя Худякова Алексея Евгеньевича, ОГРНИП 322774600394405, e-mail: info@frostsystems.ru (далее — Исполнитель), адресованным юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям (далее — Заказчик), и содержит все существенные условия оказания услуг.
1.2. Настоящая оферта считается акцептованной (принятой) Заказчиком с момента совершения любого из следующих действий:
- направление заявки через форму на сайте https://frostsystems.ru/;
- направление заявки по электронной почте info@frostsystems.ru;
- подписание двустороннего договора с Исполнителем;
- оплата счёта, выставленного Исполнителем.
2. Предмет оферты
2.1. Исполнитель обязуется по заявке Заказчика выполнить работы по диагностике, ремонту и техническому обслуживанию холодильного оборудования (далее — Работы), а при необходимости — осуществить поставку запасных частей и материалов (далее — Материалы) в соответствии со Спецификацией, согласованной Сторонами.
2.2. Конкретный перечень, объём и стоимость Работ и Материалов определяются в Спецификации, которая является неотъемлемой частью настоящей оферты и оформляется в виде счёта, коммерческого предложения или двустороннего договора.
2.3. Работы выполняются на объекте Заказчика по адресу, указанному в заявке, на территории г. Москвы и Московской области.
3. Цена и порядок расчётов
3.1. Стоимость Работ и Материалов определяется Спецификацией. Все цены указаны в рублях Российской Федерации без НДС в связи с применением Исполнителем упрощённой системы налогообложения (УСН) на основании главы 26.2 НК РФ.
3.2. Оплата производится в безналичном порядке на расчётный счёт Исполнителя на основании выставленного счёта.
3.3. Заказчик вносит авансовый платёж в размере, указанном в счёте, в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента его выставления. Обязательства Исполнителя по выполнению Работ возникают после поступления аванса на расчётный счёт Исполнителя.
3.3.1. По соглашению Сторон, зафиксированному в Спецификации или счёте, возможен порядок расчётов на условиях 100% постоплаты. В этом случае Заказчик обязуется оплатить полную стоимость Работ и Материалов в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента получения УПД. Авансовый платёж, предусмотренный п. 3.3 настоящей оферты, в таком случае не применяется. Обязательства Исполнителя по выполнению Работ при постоплате возникают с момента согласования Спецификации Сторонами.
3.4. Окончательный расчёт производится Заказчиком в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента подписания Сторонами универсального передаточного документа (УПД) или его одностороннего оформления Исполнителем в случаях, предусмотренных настоящей офертой.
3.5. Датой оплаты считается дата фактического зачисления денежных средств на расчётный счёт Исполнителя.
3.6. В случае просрочки любого платежа, предусмотренного настоящей офертой или Спецификацией, более чем на 5 (пять) рабочих дней Исполнитель вправе приостановить выполнение Работ до момента полного погашения задолженности. Срок выполнения Работ при этом автоматически продлевается на период приостановки. Исполнитель не несёт ответственности за убытки Заказчика, возникшие в связи с такой приостановкой.
3.7. В случае просрочки любого платежа более чем на 14 (четырнадцать) календарных дней Исполнитель вправе в одностороннем внесудебном порядке отказаться от исполнения настоящей оферты, направив Заказчику письменное уведомление. При таком отказе Исполнитель удерживает фактически полученный аванс в части, покрывающей стоимость выполненных Работ, доставленных Материалов и понесённых расходов. Убытки, расходы и упущенная выгода Заказчика в связи с прекращением Работ Исполнителем не возмещаются.
4. Сроки выполнения работ
4.1. Срок поставки Материалов и выполнения Работ указывается в Спецификации и исчисляется с момента поступления авансового платежа на расчётный счёт Исполнителя, а при постоплате — с момента согласования Спецификации Сторонами.
4.2. Срок выполнения Работ автоматически продлевается на период:
- задержки допуска специалистов Исполнителя на объект по вине Заказчика;
- неготовности объекта (отсутствие электроснабжения, водоснабжения, необходимых условий);
- обнаружения скрытых дефектов оборудования, не учтённых в Спецификации;
- непредоставления Заказчиком материалов, комплектующих или давальческого оборудования в согласованные сроки;
- приостановки Работ в связи с просрочкой оплаты в соответствии с п. 3.6 настоящей оферты;
- обстоятельств непреодолимой силы.
5.1. По завершении Работ Исполнитель направляет Заказчику универсальный передаточный документ (УПД) по каналам связи, согласованным Сторонами.
5.2. Заказчик обязан в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента получения УПД подписать его или направить Исполнителю мотивированный письменный отказ с указанием конкретных выявленных недостатков.
5.3. Если в течение 5 (пяти) рабочих дней Заказчик не подписал УПД и не направил мотивированного отказа, Работы считаются принятыми в полном объёме, надлежащего качества и без замечаний. Исполнитель вправе оформить УПД в одностороннем порядке.
5.4. Начало фактической эксплуатации отремонтированного оборудования до подписания УПД признаётся безусловным фактом приёмки Работ в полном объёме.
5.5. До момента полной оплаты выполненных Работ и поставленных Материалов Исполнитель вправе удерживать результаты Работ, демонтированные узлы, детали и иное имущество Заказчика, находящееся у Исполнителя, в соответствии со ст. 712 ГК РФ. Удержание прекращается в момент полного погашения задолженности.
5.6. В случае если оборудование Заказчика находится у Исполнителя в связи с выполнением Работ и Заказчик допускает просрочку оплаты более чем на 14 (четырнадцать) календарных дней, Исполнитель вправе начислять плату за ответственное хранение в размере, установленном действующим прайс-листом Исполнителя, начиная с первого дня просрочки.
6. Гарантийные обязательства
6.1. Гарантийный срок на выполненные Работы и поставленные Материалы составляет 12 (двенадцать) месяцев с даты подписания УПД при условии соблюдения Заказчиком правил эксплуатации оборудования.
6.2. Гарантийные обязательства не распространяются на случаи:
- нарушения Заказчиком правил эксплуатации, установленных заводом-изготовителем;
- отсутствия регулярного квалифицированного технического обслуживания оборудования;
- аварий на инженерных сетях Заказчика (перепады напряжения, падение давления воды или хладоносителя);
- несанкционированного вмешательства третьих лиц в настройки автоматики или холодильный контур.
7. Ответственность сторон
7.1. За просрочку оплаты Исполнитель вправе начислить Заказчику неустойку в размере 0,1% от неоплаченной суммы за каждый календарный день просрочки, но не более 10% от общей стоимости Работ и Материалов по Спецификации.
7.2. За нарушение сроков выполнения Работ по вине Исполнителя Заказчик вправе начислить неустойку в размере 0,1% от стоимости не выполненных в срок Работ за каждый календарный день просрочки, но не более 10% от общей стоимости Работ по Спецификации.
7.3. Совокупная ответственность каждой из Сторон по настоящей оферте (включая любые штрафы, пени, неустойки и возмещение ущерба) не может превышать 100% стоимости Работ и Материалов по соответствующей Спецификации.
7.4. Заказчик обязан возместить Исполнителю документально подтверждённые судебные расходы, расходы на юридическое сопровождение и иные издержки, понесённые Исполнителем в связи с взысканием задолженности по настоящей оферте, в случае если требования Исполнителя признаны судом обоснованными.
8. Обстоятельства непреодолимой силы
8.1. Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение обязательств вследствие обстоятельств непреодолимой силы: стихийных бедствий, военных действий, актов государственных органов и иных чрезвычайных обстоятельств, которые Стороны не могли предвидеть и предотвратить.
8.2. Сторона, для которой наступили указанные обстоятельства, обязана уведомить об этом другую Сторону в течение 5 (пяти) календарных дней с приложением подтверждающего документа.
9. Конфиденциальность
9.1. Стороны обязуются не разглашать третьим лицам условия Спецификации и иную информацию, ставшую им известной в связи с исполнением настоящей оферты, за исключением случаев, предусмотренных законодательством РФ.
10. Заключительные положения
10.1. Настоящая оферта регулируется законодательством Российской Федерации.
10.2. Все споры, не урегулированные в претензионном порядке (срок ответа на претензию — 30 календарных дней), передаются на рассмотрение Арбитражного суда г. Москвы.
10.3. Исполнитель вправе в одностороннем порядке вносить изменения в настоящую оферту. Новая редакция вступает в силу с момента её размещения на сайте https://frostsystems.ru/. Акцептованные до изменения оферты Спецификации исполняются на условиях, действовавших на момент акцепта.
10.4. Актуальная версия оферты размещена по адресу: https://frostsystems.ru/oferta.